Με την υπ’ αριθμ. Α302/2022 απόφαση του Ζ’ Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς έγινε δεκτή η αγωγή που άσκησε η κοινοπραξία «Ομηρος ΑΞΤΤΚΕ – Ευρωεξέλιξη ΑΤΕ» κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών για την διαλυμένη εργολαβία του πολύπαθου έργου κατασκευής του φράγματος Κρητηνίας.
Κατόπιν διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την από 22-12-2006 σύμβαση μεταξύ των ήδη διαδίκων, ανατέθηκε στην προσφεύγουσα κοινοπραξία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η εκτέλεση του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες Κατασκευής Φράγματος Κρητηνίας Νήσου Ρόδου – Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Κρητηνίας Ρόδου».
Η ανάθεση του έργου έγινε δυνάμει μελετών που είχαν συνταχθεί και εγκριθεί το έτος 2003, προκειμένου με την υπό κρίση (νέα) σύμβαση να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής του φράγματος.
Μετά την εγκατάσταση της προσφεύγουσας στο έργο, ότε και είχε παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών, διαπιστώθηκε ότι το εκτελεσθέν από την προηγούμενη εργολαβία αντικείμενο είχε υποστεί φθορές, οι οποίες έχρηζαν αποκατάστασης. Για την αποκατάσταση των φθορών αυτών εκπονήθηκαν δύο τεχνικές εκθέσεις καθηγητή του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, στις οποίες περιγράφονταν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του αναχώματος του φράγματος, της θεμελίωσής του, όσο και της ανάβλυσης νερού στην περιοχή ανάντη του κελύφους, οι οποίες υποβλήθηκαν από την προσφεύγουσα. Εν συνεχεία, προς εξέταση των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων αποκατάστασης βλαβών των εργασιών της προηγούμενης εργολαβίας, διενεργήθηκε αυτοψία από τεχνικούς, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου και οι οποίες έπρεπε να πραγματοποιηθούν πριν από την έναρξη των εργασιών που περιλαμβάνοντο στη σύμβαση, εγκρίθηκαν μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι προτάσεις αποκατάστασης σώματος φράγματος, θεμελίωσης και του ανάντη κελύφους φράγματος που είχαν υποβληθεί και δόθηκε στην προσφεύγουσα εντολή για τη διενέργεια των εργασιών αυτών.
Η σύμβαση διαλύθηκε στις 10-11-2010, κατόπιν αιτήματος της προσφεύγουσας, σε συνέχεια διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής εγκεκριμένου λογαριασμού και έχει λάβει χώρα προσωρινή παραλαβή του έργου από το έτος 2013.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η προσφεύγουσα βάσιμα αιτείται την πληρωμή των ποσοτήτων που εκτέλεσε βάσει της μεθοδολογίας και των καθορισθέντων από τις Τεχνικές Εκθέσεις όγκων εργασιών σε σχέση με τις υπερσυμβατικές ποσότητες και αμοιβή που ενέκριναν τα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου.
Με την απόφασή του ακυρώνει την τεκμαιρόμενη απόρριψη εκ μέρους του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της από 17.11.2010 αίτησης θεραπείας της προσφεύγουσας αναδόχου και την τεκμαιρόμενη απόρριψη της από 18.06.2010 ένστασής της.
Τροποποιεί εν μέρει το από 26.02.2010 Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών-Τμήμα Ζ, κατά το μέρος που καθορίστηκε με αυτό οφειλόμενη δαπάνη ύψους 287.555,27 ευρώ αντί δαπάνης 3.109.167,40 ευρώ.
Αναγνωρίζει ότι η προσφεύγουσα δικαιούται δαπάνης ποσού 3.109.167,40 ευρώ και καταδικάζει το Ελληνικό Δημόσιο να της καταβάλει το ποσό αυτό με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της 18-11-2010 και έως την ολοσχερή εξόφληση.
3,1 εκατ. ευρώ νομιμότοκα από το 2010 στην ανάδοχο του έργου κατασκευής του φράγματος Κρητηνίας
